Ошибка № 21. Исполнитель при заключении договора не оценивает, достаточно ли предложенного срока для оказания услуг

Последствия
При оказании услуг могут возникнуть трудности, которые не были учтены при заключении договора. В итоге исполнитель пропустит срок для передачи результата оказанных услуг, и заказчик откажется от исполнения договора.
Результат оказанных услуг останется без оплаты
Основание
Статья 783, пункт 2 статьи 715. пункт 2 статьи 405 ГК РФ:
Общие положения о подряде (статьи 702-729) и положения о бытовом подряде (статьи 730-739) применяются к дого­вору возмездного оказания услуг, если это не противоре­чит статьям 779-782 настоящего Кодекса, а также особен­ностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 783).
Если подрядчик не приступает своевременно к исполне­нию договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715). Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (п. 2 ст. 405).
Как предотвратить
При заключении договора необходимо оценить реальность соблюдения сро­ков, которые предусмотрены для оказания услуг. Это особо актуально, если в результате оказания услуг должен появиться какой-либо овеществленный результат. При согласовании срока нужно принять во внимание трудности, которые могут возникнуть при исполнении договора по вине заказчика и иных лиц. Для этого можно привлечь специалистов (экспертов) в соответствующей области. При этом в договоре можно указать не только начальный и конечный сроки, но и промежуточные сроки (в случае оказания услуг в несколько этапов).
Судебная практика
Исполнитель (истец) обратился к заказчику (ответчик) с исковым заявлением о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения контракта.
Заказчик отказался от контракта на предпечатную подготовку и издание кни­ги по той причине, что исполнитель не оказал услуги в установленные сроки. Истец счел это незаконным, так как, по его мнению, нарушение сроков было вызвано неправомерными действиями самого заказчика:
— несвоевременное и неполное предоставление рукописи;
— несоответствие ее техническим требованиям;
— нарушение процедуры обмена информацией;
— длительные сроки ответов на вопросы специалистов истца при сверке и согласовании информации.
Однако по условиям контракта заказчик не обязан определять расположение глав и отдельных частей книги, предоставлять оригинал рукописи, а также фотографии в определенном формате.
Суд указал, что именно исполнитель должен был обработать рукопись в фор­мате заказчика и на ее основе разработать макет издания согласно требова­ниям технической части (включая требования к иллюстрациям). Заказчик исполнил свои обязательства в установленные сроки в виде, который соответствует условиям контракта и техническим требованиям. При этом суд учел, что истец подготовил макет издания, хоть и с нарушениями срока. Причем сделал это на основе материалов, которые представил заказчик. Суд отказал в удовлетворении иска.
Выдержка из судебного акта
«... истец, участвуя в аукционе и подписывая в дальнейшем Контракт, со­гласился с такими условиями Контракта, не заявив при этом каких-либо воз­ражений. с... > арбитражные суды обоснованно отклонили доводы истца о нарушении им сроков выполнения работ по Контракту по вине заказчи­ка, и пришли к выводу об отсутствии оснований для признания решения Министерства о расторжении Контракта незаконным» (постановление АС Дальневосточного округа от 18.12.15 по делу № А73-1904/2015).
<< | >>
Источник: Аристов Сергей и др.. 70 ошибок юриста. — М.: ООО «Актион кадры и право», — 172 с.. 2016

Еще по теме Ошибка № 21. Исполнитель при заключении договора не оценивает, достаточно ли предложенного срока для оказания услуг:

  1. Обязательства из договоров возмездного оказания услуг
  2. Договор на оказание аудиторских услуг
  3. Отличие трудового договора от гражданско-правового договора на оказание работ (услуг)
  4. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ .
  5. Договор возмездного оказания услуг
  6. Глава 32. Страхование гражданской ответственности при оказании профессиональных услуг
  7. Информационные технологии при оказании аудиторских услуг
  8. М.И. БРАГИНСКИЙ, В.В. ВИТРЯНСКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. Книга третья. ДОГОВОРЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ. Издание дополненное, исправленное, 2002
  9. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг
  10. Статья 6. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг
  11. Виды и правовая оценка договоров на проведение аудиторской проверки и оказание иных аудиторских услуг
  12. Гарантии при заключении трудового договора
  13. 7. Вправе лизингополучатель определить для целей налогообложения прибыли срок полезного использования лизингового имущества исходя из срока договора лизингаили нет?
  14. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
  15. § 7. Недопустимость дискриминации при заключении трудового договора
  16. § 7. Недопустимость дискриминации при заключении трудового договора
  17. Обязательства по оказанию услуг
  18. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудо­вания, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использо­ваны при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
  19. Статья 189. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
  20. 3. Страхование гражданской ответственности производителей товара, исполнителей работ (услуг)
- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Договорное право - Жилищное право - Жилищные вопросы - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Коммерческое право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право Российской Федерации - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Международное право - Международное частное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Основы права - Право - Право интеллектуальной собственности - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Разное - Римское право - Сам себе адвокат - Семейное право - Следствие - Страховое право - Судебная медицина - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Участникам дорожного движения - Финансовое право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая этика -