Ошибка № 24.Заказчик не предоставляет подрядчику необходимую информацию для оказания услуг

Последствия
Заказчик не сможет расторгнуть договор из-за просрочки оказания услуг и взыскать с исполнителя неустойку.
Основание
Пункт 3 статьи 405. статья 783 и пункт 1 статьи 718 ГК РФ:
Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кре­дитора (п.
3 ст. 405).
Общие положения о подряде (статьи 702-729) и положения о бытовом подряде (статьи 730-739) применяются к дого­вору возмездного оказания услуг, если это не противоре­чит статьям 779-782 настоящего Кодекса, а также особен­ностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 783).
Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, пред­усмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подряд­чик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увели­чения указанной в договоре цены работы (п. 1 ст, 718).
Как предотвратить
В договоре нужно четко указать, когда и какие документы должен предоставить заказчик исполнителю либо оказать иное содействие в оказании услуг. После заключения договора заказчик должен следить за своевременным исполнением этих условий и отвечать на запросы исполнителя о предоставлении необходи­мой информации (если такая обязанность в договоре указана). В противном случае исполнитель сможет сослаться на то, что нарушение срока вызвано действиями самого заказчика. В такой ситуации суд может встать на сторону исполнителя, не принять доводы о просрочке оказания услуг и взыскать оплату.
Судебная практика
Заказчик (истец) обратился с исковым заявлением к исполнителю (ответчик):
— о расторжении контракта на оказание услуг по технической инвентари­зации и изготовлению технических паспортов и технических планов и
— взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ.
Истец мотивировал свои требования тем, что ответчик оказал услуги с на­рушением срока, изготовил технические паспорта с ошибками.
Поэтому истец как заказчик утратил интерес к результату работ и дальнейшему ис­полнению контракта.
Суд установил, что согласно условиям договора ответчик должен был оказать услуги в полном объеме в срок до 28.02.14. Однако, как следует из письма от 27.02.14, он передал только 16 технических паспортов и 1 акт обследова­ния, в то время как должен был произвести инвентаризацию 17 объектов и изготовить 17 технических паспортов и 17 технических планов. В то же время согласно условиям контракта истец был обязан предоставить информацию о бесхозяйных объектах недвижимости. Однако он это сделал только письмом от 04.04.14, несмотря на то, что ответчик просил ее пред­ставить до 14.03.14.
Таким образом, ответчик не мог исполнить свои обязательства по контракту из-за того, что истец не предоставил необходимую информацию для вы­полнения работ.
Суд отказал в удовлетворении иска.
Выдержка из судебного акта
«Учитывая положения статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федера­ции, суды обеих инстанций по настоящему делу пришли к выводу о не дока­занности вины ответчика в допущении просрочки исполнения обязательства, напротив Комитет своевременно не предоставил обществу документы, не­обходимые для подготовки документации по муниципальному контракту» (постановление АС Московского округа от 14.12.15 по делу № А41-750/15).
<< | >>
Источник: Аристов Сергей и др.. 70 ошибок юриста. — М.: ООО «Актион кадры и право», — 172 с.. 2016

Еще по теме Ошибка № 24.Заказчик не предоставляет подрядчику необходимую информацию для оказания услуг:

  1. АУДИТ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ, РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
  2. Глава 21. АУДИТ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ, РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
  3. Информация, необходимая для применения затратного подхода
  4. 2.7.9. Фирмы, предоставляющие информационные услуги
  5. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудо­вания, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использо­ваны при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
  6. Статья 189. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
  7. Обязательства из договоров возмездного оказания услуг
  8. Обязательства по оказанию услуг
  9. Договор возмездного оказания услуг
  10. Договор на оказание аудиторских услуг
  11. Возмездное оказание услуг
  12. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ .
  13. Профессиональные требования к оказанию сопутствующих аудиту услуг
  14. § 4. Защита прав потребителей в сфере оказания коммунальных услуг
- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Договорное право - Жилищное право - Жилищные вопросы - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Коммерческое право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право Российской Федерации - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Международное право - Международное частное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Основы права - Право - Право интеллектуальной собственности - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Разное - Римское право - Сам себе адвокат - Семейное право - Следствие - Страховое право - Судебная медицина - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Участникам дорожного движения - Финансовое право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая этика -